MODEL ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
Nr. ………….. din ………………….
ORDIN
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, și a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,
DISPUN
Art. 1. Se sistează lucrările de construcții începute la imobilul situat în ………….., str. ………… nr. ……….., județul ……….., până la data de ……….. .
Art. 2. Se interzice continuarea lucrărilor de construcții fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare.
Art. 3. Beneficiarul lucrării, ………….., și executantul, ………….., sunt obligați să oprească lucrările și să prezinte, în termen de ……….. zile de la data primirii prezentului ordin, documentele care să ateste legalitatea lucrărilor.
Art. 4. În cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, se vor aplica sancțiuni contravenționale și/sau penale, după caz.
ÎMPOTRIVA PREZENTULUI ORDIN SE POATE FACE CONTESTAȚIE ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA COMUNICAREA LUI
Data: …………… Șef serviciu/Inspector șef, model ordin de sistare lucrari de constructii fixed
(semnătura)
NOTA: Acest model este destinat a fi adaptat situației concrete și completat cu toate detaliile necesare de către emitentul ordinului de sistare a lucrărilor de construcții.
Dacă doriți să fac ceva pentru dvs, vă rog specificați!
Ordin de Sistare a Lucrărilor (Work Suspension Order) is a formal document issued by a client or supervisor to officially halt construction activities on a site. It is typically used for reasons like unfavorable weather (e.g., winter conditions under Normativ C 16-84 ), funding delays, or legal disputes. Key Components of the Order
To be legally valid and administratively "fixed," the document must include:
: Name and contact details of the issuing authority (Client/Beneficiary) and the Contractor. Contract Reference
: The specific contract number and date governing the project. Legal Basis : Citation of laws or contract clauses (e.g., Legea 10/1995 or specific weather norms). Suspension Date : The exact date when the stoppage becomes effective. Reason for Stoppage
: Clear justification (e.g., extreme temperatures, lack of site access). Conservation Measures
: Instructions for protecting the already-completed works during the downtime. Signatures
: Authorized signatures from the Beneficiary, Site Supervisor ( Diriginte de Șantier ), and Contractor. Model Template (Standard Format) MODEL ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII Nr
Below is a common structure used in Romanian construction projects: ANTET (BENEFICIAR)
In construction, an order to stop work can be issued for various reasons, including safety concerns, violations of building codes, lack of proper permits, or disputes between contractors and clients. This is a serious measure that can significantly impact the project timeline, budget, and legal standing of all parties involved.
Orice ordin de sistare trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii, sub sancțiunea nulității:
| Secțiune | Conținut | |----------|----------| | Antet | Autoritatea emitentă (ex: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC, filiala județeană) | | Număr și dată | Nr. ... / ZZ.LL.AAAA | | Destinatar | Beneficiar / executant / investitor (date complete) | | Obiectul | Lucrări de construcții (descriere: amplasament, tip construcție) | | Constatații | Data controlului, neregulile găsite (fără autorizație, abateri tehnice) | | Temei legal | Articole din Legea 50/1991, 10/1995, etc. | | Dispoziția | Sistarea imediată a lucrărilor – totală / parțială | | Termen de conformare | De obicei imediat (24-48 ore) | | Măsuri complementare | Sigilare panou de șantier, ridicare autorizație, amendă | | Cale de atac | Contestație la instanța de contencios administrativ (15 zile) | | Semnătură | Inspector șef sau delegat, ștampilă |
ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
Nr. ... / ...
EMIS DE:
Inspectoratul de Stat în Construcții – Filiala Județeană [nume județ]
Adresă: [str., nr., localitate]
CĂTRE:
[Denumire beneficiar / investitor]
[Adresă sediu / domiciliu]
[CNUI / CIF]
Reprezentat legal prin [nume, funcție]
ÎN CALITATE DE:
□ Beneficiar □ Antreprenor general □ Executant
OBIECT:
Lucrări de construcții situate în [localitate], str. [nume], nr. [nr.], teren identificat prin CF nr. [nr. topo], având ca obiect [descriere: clădire P+2, extindere, reabilitare, etc.].
CONSTATĂRI:
În urma controlului inopinat efectuat la data de [ZZ.LL.AAAA], ora [..], și a procesului-verbal de control nr. [..] s-au constatat următoarele: Understanding the Concept In construction, an order to
ÎN BAZA TEMEIULUI LEGAL:
DISPUNEM:
Art. 1. Se sistă imediat toate lucrările de construcții pe amplasamentul menționat, inclusiv orice operațiuni de săpătură, turnare beton, montaj structură, finisaje sau instalații.
Art. 2. Beneficiarul / executantul are obligația:
Art. 3. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în zona de pericol. Panoul de șantier va fi sigilat de către inspector.
Art. 4. În caz de nerespectare, se va aplica amendă contravențională de la 10.000 lei la 100.000 lei (conform Art. 26 alin. 2) și se va sesiza parchetul pentru infracțiunea de executare fără autorizație (Art. 26 alin. 3).
Art. 5. Prezentul ordin poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare la Tribunalul [județ], secția de contencios administrativ.
Art. 6. Sistarea încetează doar la emiterea unei decizii de ridicare a măsurii, după obținerea autorizației legale și a unui proces-verbal de recepție parțială.
EMIS ASTĂZI,
Data: [ZZ.LL.AAAA]
Inspector șef,
[Nume, prenume]
Semnătura și ștampila autorității
Notă: Modelul de mai sus este o versiune "fixed" – nu poate fi modificat în substanța sa decât de către un jurist. Adaptați datele specifice cazului.